四川贞明律师事务所

用户咨询

我这边有个纠纷，2021年签的施工合同和后来备案的中标合同价格不一样，实际是按低价那份干的，现在结算双方各拿一份合同出来争。听说曾强律师处理过不少黑白合同的案子，想请教到底以哪份为准，中间的差额还有没有机会要回来？

这种事就是典型的“黑白合同”结算争议。关键先看时间顺序：如果是先签低价施工合同、先干活，后来才补招标备案高价中标合同，那很可能构成“先定后招”，中标无效，备案合同也无效；数份合同都无效、工程质量又合格，法院一般参照实际履行的合同折价补偿，你实际按低价干，差额就难要。反过来，如果是依法招标、中标有效，备案中标合同就是“白合同”，后来另签低价合同是“黑合同”，黑合同对工程价款等实质性内容变更无效，结算通常按中标备案合同来，差额有机会要回来。 建议你先办三件事：一，把中标通知书、备案合同、招投标文件、付款记录、结算单、聊天记录全固定；二，发催告函，保留诉讼时效中断证据；三，协商不成，尽快做造价鉴定，走诉讼或仲裁。别只盯两份合同，是否必须招标、中标是否有效、实际履行证据才是胜负手。关键词：建设工程施工合同纠纷、黑白合同、中标备案合同、结算价款、实际履行、工程款差额、签证变更、造价鉴定、诉讼时效。

2026-09-26|建筑工程纠纷| 相关律师: 曾强 >
查看详情>

2024年3月，我在工地开塔吊，老板是包工头，总包单位是那家做厂房建设的建筑队。6月我摔伤，包工头垫了1万就不管了。曾强律师，我能不能认定工伤？总包有没有责任？农民工工伤、违法分包、用工主体责任该怎么主张？

这事能认，但得抓紧。你给包工头开塔吊，他没资质，总包把厂房活违法分包给他，按最高法和人社部规定，总包就是承担工伤保险责任的单位。所以别只盯着包工头，农民工工伤、违法分包、用工主体责任，核心就是找总包。 先去办：1. 把证据收齐：塔吊操作证、考勤、工牌、微信聊天、转账记录、工友证言、医院病历、报警记录。2. 到项目所在地人社局申请工伤认定，被申请人写总包，理由写违法分包、用工主体责任。3. 总包不认，就申请劳动仲裁确认用工主体责任，或直接起诉要工伤待遇。包工头垫的1万只是垫付，免不了总包。 注意时限：个人申请工伤认定一般1年，从受伤日算。若包工头一直拖、总包不配合，可主张非自身原因耽误扣除。但别赌，明天就去人社局问。实在超期，考虑人身损害赔偿。建议在当地找个专做工地工伤的律师。

2026-09-26|建设工程| 相关律师: 曾强 >
查看详情>

曾强律师，我是在2021年6月跟着一个老乡的建筑队进场干活的，总包把一部分砌墙和抹灰分包给了这个老乡，没有书面合同。2024年春节前结算时，老乡说总包没给钱，已经欠我们十几个农民工工资三十多万。我们去找总包，总包说只认老乡，不认我们。请问实际施工人讨薪和农民工工资专用账户这块，能不能直接起诉总包？需要准备哪些证据？现在工友都堵在我家门口，急死了。

这事能直接告总包，别被“只认老乡”唬住。总包把砌墙抹灰分包给没资质的个人，属于违法分包；按《保障农民工工资支付条例》，分包欠薪，总包要先行清偿，再找老乡追偿。农民工工资专用账户、总包代发、实名制考勤，就是治这种建筑工地欠薪的。 先办：1. 去项目所在地劳动监察大队投诉，要求责令总包先行清偿，调取工资专用账户、实名制平台和工程款结算记录；2. 把老乡和总包列为共同被告，去法院起诉追索劳动报酬，总包在违法分包范围内担责；3. 申请法律援助，工友推选代表，别堵门，容易治安处罚。实际施工人讨薪也一样，越快越好。 证据抓这些：欠条、结算单、工资表、考勤/门禁/实名制记录、微信派工聊天、转账流水、工作照片视频、安全帽工牌、工友证言、项目名称和总包信息、催讨录音、劳动监察回执。催讨记录还能中断诉讼时效。

2026-09-26|房地产及建筑工程| 相关律师: 曾强 >
查看详情>

2024年9月，我干活的建筑队被总包拖欠了200多万，总包说发包人没付。我们工人工资已经拖了3个月，包工头电话不接，项目部也搬走了。曾强律师，农民工工资保证金和专用账户能救急吗？能不能申请优先受偿权？

这事定性很直接：总包拿“发包人没付”当挡箭牌不成立。包工头失联、项目部撤场，属于典型欠薪，按《保障农民工工资支付条例》，总包对农民工工资负总责，分包欠薪也得总包先行清偿。 先去办这几件事： 1. 证据抓牢：考勤、工资表、欠条、微信聊天、工牌、项目名称、包工头身份信息。 2. 行政投诉：到项目所在地人社局劳动监察、住建局清欠办投诉，书面要求查农民工工资专用账户、启用农民工工资保证金。总包逾期不付，可责令动用保证金。 3. 司法起诉：劳动仲裁或法院起诉，把包工头、分包、总包、发包人一起列上，申请财产保全。发包人在欠付工程款范围内担责。 4. 优先受偿权：这是承包人（一般是总包）对发包人的建设工程价款优先受偿权，农民工个人通常不能直接申请。但你们可以推动总包行使，或在诉讼中主张总包、发包人责任。 别干等，行政投诉和诉讼保全同时走，打12333、12345、住建清欠电话。越早保全，钱越有希望。

2026-09-26|建设工程| 相关律师: 曾强 >
查看详情>

请问律师，我2020年8月跟一个包工头进入一个市政道路项目干活，没有签书面合同，只有微信记录和现场签证单。2021年5月项目通车，但总包单位一直不给我做竣工结算，说发包方没审计完。2024年3月我起诉到法院，对方拿出一个我从来没见过的分包合同，说我是内部承包人。现在法院要委托造价鉴定。我想问，实际施工人身份怎么证明？工程款利息从哪天算？优先受偿权过期了吗？

这事核心就三个：实际施工人身份、利息起算、优先权。市政道路项目没书面合同，身份靠证据链：微信记录、现场签证单、施工日志、材料采购单、机械租赁、工人工资、转账、监理签字、现场照片、证人证言。对方拿分包合同说你是内部承包，你咬死：没社保、没劳动关系、没固定工资，自负盈亏组织人材机，就是实际施工人。可申请对合同形成时间、印章、笔迹做鉴定，要求出示原件。 利息：有约定按约定，没约定按LPR。2021年5月通车算实际交付，一般从交付之日起算；若发包方一直拿审计拖，你持续催款，可主张从起诉之日或结算条件成就日，让法院酌定。注意3年诉讼时效，微信催款能中断。 优先受偿权：市政道路不宜拍卖，实际施工人一般也不直接享有，且最长18个月，从应付款之日起算，2024年3月起诉大概率过期了。重点打造价鉴定和欠款，别在这上面耗。建议你赶紧整理微信记录、签证单原件，申请法院调取总包与发包方竣工结算资料。

2026-09-26|建设工程纠纷| 相关律师: 曾强 >
查看详情>

请问律师，我2021年5月以实际施工人身份，从一家本地总包单位手里接了开发区一个厂房项目的钢结构分包。2022年3月完工并交付，2023年12月才补办竣工验收。合同写的是固定单价，但施工期间钢材大涨，发包人口头同意调价，后来不认。现在总包说发包人没付工程款，拒绝给我结算。我只有微信聊天和部分转账记录，没有书面签证。这种建设工程合同纠纷，调价索赔和逾期付款利息怎么算？

这事定性：你属于建设工程合同纠纷里的实际施工人，干的是钢结构分包，合同又是固定单价，现在钢材大涨想调价，关键看能不能证明双方后来真变了价。光有口头同意不行，微信聊天记录、转账备注、材料发票、监理记录得串成证据链，没书面签证法院通常不敢认。 怎么解决：第一，调价索赔。先去把微信原始记录、录音、转账凭证固定好。能证明总包或发包人同意补差，就按变更后单价结算；证明不了，只能试情势变更或公平原则，但难度大。第二，逾期付款利息。有约定按约定；没约定，一般从应付款之日算。你2022年3月已交付，可争从交付日算；若合同写竣工验收后付，就从2023年12月补验收日算，利率按LPR。注意诉讼时效，赶紧发催款函并起诉。第三，总包说“发包人没付”就拒你，通常不成立，除非有有效背靠背条款；你可把总包告了，列发包人为共同被告或第三人，要求发包人在欠付工程款范围内担责。去厂房项目所在地法院，建设工程施工合同纠纷专属管辖。建议你马上找当地律师整理证据起诉，别再拖。

2026-09-26|建设工程合同纠纷| 相关律师: 曾强 >
查看详情>

2024年5月我买了一套期房，签了商品房买卖合同并做了网签备案，合同约定2025年12月31日前交房。现在工地停工大半年，开发商说资金链紧张，可能要延期到明年6月。售楼处只让等，不给书面延期通知。我每月还着房贷，租房住，想知道能不能主张逾期交房违约金？如果楼盘烂尾，能不能解除合同并停贷？业主集体维权需要注意什么？需要收集哪些证据？

这事定性很明确：合同约定2025年底交房，现在没交，开发商已构成逾期交房。售楼处口头说延到明年6月不算数，不给书面通知更不能对抗合同。你可以先发EMS催告函，要求限期交房并支付逾期交房违约金；按司法解释，催告后三个月仍不交，就能起诉解除商品房买卖合同。违约金按合同算，太低可要求按同地段租金损失调高。 烂尾停贷，别自己硬停，一停就上征信。正确打法是：起诉解除购房合同同时，把贷款银行拉进来，请求解除贷款合同，让开发商返还首付、已还贷款本息，未还贷款还给银行。这叫商品房买卖合同+担保贷款合同一揽子处理。 业主集体维权：别堵门，选3-5个代表，统一委托律师，去住建局、保交楼专班投诉，申请公开监管账户资金拨付。注意解除权别拖，知道烂尾事由后一年内行使，催告后三个月是关键。 证据赶紧收：认购书、商品房买卖合同、网签备案表、付款发票、贷款合同、还款流水、租房合同和租金转账、工地停工带时间定位照片视频、和开发商聊天录音、催告函EMS底单、住建局回复。关键词：期房逾期交房违约金、烂尾楼解除合同停贷、业主集体维权证据、网签备案、保交楼监管账户、停贷征信风险。

2026-09-26|建筑/房地产| 相关律师: 曾强 >
查看详情>

律师您好，我想问一下工期延误和停工损失的问题。2023年3月，我工作的建筑队承接了一个产业园项目的钢结构安装，发包方提供钢材，但材料到货晚了两个多月，导致我们窝工。2023年10月又因为设计变更停工。现在发包方反过来要我们承担逾期违约金，还扣了履约保证金。我们有监理会议纪要和往来函件。请问窝工损失怎么计算？设计变更签证要注意什么？

这事定性很关键：发包方供材晚两个多月、设计变更导致停工，都属发包人责任，工期该顺延，窝工损失能索赔。他们反过来要逾期违约金、扣履约保证金，除非合同有明确风险包干约定，否则站不住。 窝工损失咋算？先看合同；没约定就按实际损失：窝工人员工资/补贴、机械闲置台班费、周转材料摊销、现场管理费、资金占用等。最好走工程造价司法鉴定，别自己拍脑袋。监理会议纪要、往来函件、考勤、台班记录、现场照片、微信记录全留好。 设计变更签证注意：必须书面，写明变更内容、工程量、价款、顺延工期天数、停工起止、人员机械数量；让监理和发包方签认，别只口头。按合同索赔期限发函，常见28天内提索赔意向，保留送达凭证。履约保证金被扣，可提反诉或抗辩要求返还。建议你尽快发律师函，固定证据，准备工期和窝工损失鉴定。

2026-09-26|建设工程纠纷| 相关律师: 曾强 >
查看详情>

曾强律师，您好：2022年10月我入职本地一家做外墙保温的建筑队，老板让我挂靠在另一家劳务公司下面去接活。2023年8月工程停工后，开发商说我们质量不合格，拒绝结算，还扣着保证金。可现场质量问题是因为甲方供的材料不合格造成的，我有监理例会记录。现在工人天天找我要钱，我夹在中间快崩溃了。请问违法分包、挂靠情形下，我能不能直接告开发商要工程款？工期延误和工程质量责任会怎么分？

先定性：你这种“老板让挂靠劳务公司接活”，法律上多半算借用资质/挂靠，你是实际施工人，不是劳务公司正式员工。能不能直接告开发商？能试，但别只告它。若开发商明知你挂靠、直接跟你结算，可按事实合同告；否则把劳务公司、老板、开发商一起列被告，走工程款纠纷，要求发包人在欠付工程款范围内担责。违法分包、转包的实际施工人可直接告发包人，但发包人只在欠付范围内掏钱。 质量这块，甲供材不合格是开发商过错。监理例会记录、材料进场单、检测报告、监理通知、微信都固定好，申请质量鉴定，能免责或大幅减责。工期延误若因供材不合格、停工令、未付款，可顺延，不背违约。保证金看合同和收据，不该扣就一并诉。 工人工资别硬扛：先向劳动监察投诉，违法分包情形下总包、建设单位有先行清偿责任，可要求总包代付。建议尽快找建筑工程律师，做诉前保全，把劳务公司、老板、开发商都告上，别等时效和财产转移。

2026-09-26|建设工程房地产| 相关律师: 曾强 >
查看详情>

2024年2月我通过中介买了一套二手房，签了房屋买卖合同，交了十万定金和部分首付。合同约定4月15日前办理过户，但房东的房子有抵押，他说解押需要时间，后来又说要涨价，不配合网签和过户。中介费我已经付了。现在我想要么继续履行，要么双倍返还定金。请问二手房买卖违约怎么起诉？能不能申请财产保全？限购政策变化算不算不可抗力？我需要准备哪些证据？

这事定性很清楚：房东有抵押没解押、还涨价不配合网签过户，属于二手房买卖违约。限购政策变化一般不算不可抗力，可能算情势变更；除非签约后新政直接让你没购房资格，才可能解除免责。他涨价不配合，不能拿这当挡箭牌。 想继续履行，就起诉请求判令房东办解押、网签、过户，并赔违约金或损失。想拿钱，就解除合同，要求双倍返还定金（10万变20万，超过总价20%部分另算），退首付，赔中介费、差价损失。注意：继续履行和双倍返定金一般别同时主张。 起诉去房屋所在地法院，写起诉状，列房东为被告，中介有过错可另列。能申请财产保全，立案时或诉前申请查封房子、冻结账户，但要提供担保。建议你先发书面催告，留证据，然后尽快立案保全。 证据准备：买卖合同、定金和首付转账/收据、中介合同和中介费发票、微信短信录音、催告过户记录、网签失败截图、房屋抵押信息、限购政策文件、涨价证据、双方身份和房产信息。

2026-09-26|建筑/房地产| 相关律师: 曾强 >
查看详情>