曾强 律师

曾强

四川贞明律师事务所合伙人律师
免费咨询电话13086543017
执业地德阳
专业领域合同纠纷、建设工程、房地产及建筑工程、建筑/房地产、房地产纠纷、建设工程纠纷、建设工程合同纠纷、建筑工程纠纷、房地产与建设工程、建设工程房地产
执业年限13年
好评率100%
咨询数量600
执业证号
15106201310241131

用户咨询

2024年1月我通过中介买了套二手房,合同签了、定金交了,但过户前我因为本地限购政策被查出没有购房资格。现在卖家说是我违约,要没收定金,中介也要收全额中介费。我觉得政策变化不是我能控制的。请问律师,这种情况能解除合同吗?定金和中介费还能不能要回来?

这种事,先定性:本地限购政策导致你突然没购房资格,一般不算你故意违约,通常属于“不可归责于双方”或情势变更,合同目的没法实现,你有权主张解除二手房买卖合同。定金方面,卖方不能直接按“定金罚则”没收,原则上应退还;但如果你签约时明知或应知自己没资格还硬签,就有过错风险。中介费方面,中介促成签约通常有权收,但交易没办成、又没尽到购房资格审核提示义务,全额收就悬,可以谈减免或只给部分。 建议你:先去翻合同和中介合同,看解除、定金、中介费条款;保存限购政策文件、资格查询记录、微信聊天记录;书面发解除通知,跟卖家和中介协商退定金、退/减中介费;谈不拢就去法院或仲裁,请求解除合同、返还定金、调整中介费。关键词:二手房买卖、限购政策、购房资格核验、定金罚则、中介费退还、合同解除、情势变更。

2026-09-29|房地产及建筑工程| 相关律师: 曾强 >
查看详情>

2023年6月,我工作的建筑队和一家开发商签了施工合同,约定2024年3月完工,但开发商一直不提供图纸,导致停工。现在开发商反过来要我们赔工期延误,怎么办?

这事根子在开发商,不在你们。图纸是发包人该提供的基本施工条件,他不给,你们没法干,这就是发包人违约在先。按民法典和建工司法解释,因发包人原因停工,工期可以顺延,还能要停工窝工损失。他现在反咬工期延误,站不住。 先去办这几件事: 1. 把证据锁死:施工合同、催图纸的微信邮件函件、监理例会纪要、停工通知、现场照片、人员机械窝工记录、工程签证。 2. 马上发书面函:写明因开发商未提供图纸导致停工,要求限期提供并顺延工期,保留追索停工窝工损失的权利。 3. 他起诉你,你就抗辩加反诉:行使先履行抗辩权,主张工期顺延,不担逾期违约金;同时反诉索赔。 4. 别乱签工期确认单、结算单或放弃索赔文件。 5. 找建设工程律师,必要时做工期鉴定和造价鉴定。 关键词:建设工程施工合同纠纷、开发商不提供图纸、工期延误反索赔、停工窝工损失、工程签证、工期顺延、先履行抗辩权、工程造价鉴定、建筑律师。

2026-09-29|房地产与建设工程| 相关律师: 曾强 >
查看详情>

我在2022年5月买了套期房,合同写2024年6月30日前交房,开发商拖到现在还没竣工验收,工地只有几个工人在磨洋工。我们业主群里有人说楼盘可能烂尾,银行还在催按揭。开发商是本地一个小开发商,销售说资金监管账户被挪用了。请问如果起诉逾期交房和解除商品房买卖合同,能不能停贷?违约金按日万分之一是不是太低?我需要北京房产纠纷律师帮我看看合同。

这种事,先记住:千万别自己停贷。定性:你和银行是借贷关系,开发商逾期交房、楼盘可能烂尾,不能直接对抗按揭贷款。只起诉逾期交房,不能停贷;想停贷,得把银行和开发商一起告,请求解除商品房买卖合同+解除贷款合同,让法院判开发商把剩余贷款还给银行,你才可能不再还。能不能获支持,看合同和北京法院实践。 违约金日万分之一,年化约3.65%,确实偏低。合同约定有效,但你能举证同地段租金损失、资金占用损失,可请求法院调高。建议找北京房产纠纷律师看合同,重点看解除条件、补充协议、贷款合同。 同时去住建局投诉资金监管账户被挪用,申请政府专班介入,尽快做财产保全,查封开发商土地、在建工程。北京逾期交房、北京烂尾楼停贷、竣工验收这些事,越早行动越好。

2026-09-29|建设工程房地产| 相关律师: 曾强 >
查看详情>

2023年5月,我通过一家房产中介买二手房,签了购房合同并交了10万元定金,约定2023年8月前过户。后来卖家说房产证还在银行抵押,没法解押,也不退定金。现在中介说他们只是居间方不担责。请问二手房买卖定金返还和中介责任怎么处理?

这种事,先别慌。卖家拿“房产证在银行抵押、没法解押”当理由,导致约定期限内过不了户,一般算他违约。按《民法典》第587条,收定金一方不履行债务,你有权要求**双倍返还定金**,也就是20万;如果合同里写了违约金,定金和违约金通常只能择一主张。但注意,定金超过总房价20%的部分,不适用双倍罚则,只能退本金。 中介责任得看他有没有过错:如果明知房子有抵押没解押,还隐瞒、夸大或承诺“能搞定”,违反居间合同如实报告义务,就不能拿“只是居间方”甩锅,可要求退中介费并赔偿损失。若他确实不知情且尽到核实义务,一般不担买卖合同违约责任。 怎么解决:先把购房合同、定金转账/收据、聊天记录、中介宣传和抵押信息全留好。先发书面催告,要求卖家限期解押过户或解除合同并双倍返还定金。谈不拢就去法院起诉,把卖家列被告,中介视过错列共同被告或第三人。中介费也可主张退。关键词:二手房买卖、定金返还、中介责任、房产抵押解押、居间合同、二手房交易纠纷、违约赔偿。建议尽快办,诉讼时效3年。

2026-09-29|房地产纠纷| 相关律师: 曾强 >
查看详情>

曾强律师,求您急答!2022年12月我们几个老乡跟着包工头干了一个厂房钢结构的活,2023年8月就完工了,包工头一直说甲方没给工程款。后来我们查到发包方是本地一家开发区的项目部,总包是那家外地建筑队,包工头没有资质。现在包工头电话不接,我们只有考勤表和欠条。农民工工资能不能找总包和发包方?欠条超过一年还能告吗?

这事能办,别被“一年”吓住。定性:你们跟包工头是农民工工资/劳务纠纷,包工头无资质,总包把活分包给个人,按《保障农民工工资支付条例》,总包要先行清偿;发包方要是违法发包给无资质个人,也得在欠付工程款范围内担责。开发区项目部不是独立法人,就把它背后的建设单位、管委会或公司列上。欠条诉讼时效一般是三年,不是一年,2023年8月到现在没超,能告。 怎么解决:先去项目所在地劳动保障监察大队投诉,带着欠条、考勤表、微信记录、转账、工友证言、工地照片,要求查总包和发包方。同时尽快向法院起诉,把包工头、总包、发包方一起列为被告,案由按劳务合同纠纷或建设工程分包纠纷。别只盯着包工头,他跑路但没钱;总包外地建筑队有钱可执行。记住发函、投诉、起诉都能中断时效,越快越好。证据不够就申请监察或法院调取实名制平台、工资专户记录。

2026-09-29|建设工程| 相关律师: 曾强 >
查看详情>

律师您好,2024年8月我在武汉一个市政道路项目分包了沥青摊铺,发包方是政府委托的建设单位,总包是外地一家国企。合同约定用商业承兑汇票付款,2025年2月到期的票被拒付,总包说因为发包方没给钱,让我等。现在商票逾期、工程款拖欠,我垫付的机械费和人工费都撑不住了。请问能不能主张票据权利和工程款优先受偿权,管辖法院怎么定?

这种事要拆成两条线:票据追索和工程款,别混着等。 商票逾期:你作为持票人,能行使票据追索权,告承兑人、出票人、背书人。但注意:对出票人/承兑人是到期日起2年,对前手背书人只有6个月。2025年2月拒付,现在2026年5月,若总包只是背书人,6个月大概率过了;若总包是出票人或承兑人,仍可追。先去拿拒付证明、票面背书链。 工程款:你是武汉市政道路沥青摊铺分包,通常不是和发包人直接签约的承包人,建设工程价款优先受偿权一般归总包,分包很难直接主张。但你能告总包要分包工程款、利息和机械人工损失;总包若怠于向政府委托的建设单位要钱,可考虑代位权诉讼,优先受偿权能否代位有争议。 管辖:票据纠纷去票据支付地或被告住所地法院;工程款拖欠,去工程所在地武汉法院,专属管辖。总包说“发包方没给钱”不能让你干等。赶紧保全总包账户、商票承兑人财产,别拖过时效。建议带合同、商票、拒付通知找武汉当地建工律师。

2026-09-29|建设工程纠纷| 相关律师: 曾强 >
查看详情>

曾强律师,我这边遇到一个黑白合同和竣工结算的麻烦。2022年10月,我工作的建筑队中标了一个学校食堂项目,备案合同价是八百多万,但发包方又让我们签了一份补充协议,实际按另外一套价格结算。2024年4月竣工验收合格了,发包方却只按补充协议的低价结算,还扣这扣那。我们有招标文件、中标通知书、施工合同、补充协议和结算书。请问黑白合同以哪份为准?工程款结算争议怎么打?能不能申请造价鉴定?优先受偿权从什么时候起算?

这事定性就是建设工程施工合同纠纷里的“黑白合同”。只要学校食堂项目依法招标或实际走了招投标,备案的中标合同就是结算依据;补充协议改了工程价款,属于实质性变更,一般不能拿来压价。法律上按建设工程施工合同司法解释一,以中标合同、招标文件、投标文件、中标通知书为准。 怎么办?先把招标文件、中标通知书、施工合同、补充协议、结算书、签证变更、付款记录全固定好,发书面催告函。协商不成,按合同约定起诉或仲裁,主张按中标合同结算,追工程款和利息。结算争议大,可以申请造价司法鉴定,但鉴定依据要按中标合同和实际工程量走,别按补充协议低价。优先受偿权最长18个月,从发包人应当给付工程价款之日起算;2024年4月竣工验收,关键看合同约定付款日和结算期限,没约定就从合理期限届满起算。工程款拖欠别拖,建议尽快找建设工程律师,优先受偿权过期就麻烦。

2026-09-29|建筑工程纠纷| 相关律师: 曾强 >
查看详情>

律师您好,我2023年10月通过一个中介租了套房子,签了一年的租赁合同,押一付三。住了两个月发现空调、热水器都是坏的,中介和房东互相推诿,我修了两次花了两千多。现在我想提前退租,他们说我违约,要扣全部押金和一个月租金。我手里有维修单据、聊天记录和合同。请问这种租赁合同纠纷该怎么维权?押金和违约金能同时扣吗?合同解除需要书面通知吗?

这种事定性就是房屋租赁合同纠纷。房东或二房东/中介有维修义务,空调、热水器坏了不修,你自行修的两千多可以找责任方要;因不维修影响正常居住,你能主张解除合同、减租,不一定全算你违约。 怎么解决:先看合同甲方是谁,房东直签找房东,中介托管/二房东找中介。用微信或书面发解除通知,写清“因出租方拒不维修,房屋无法正常使用,现解除合同”,通知到达就有效。法律不强制书面,但建议书面或微信文字留痕。 押金和违约金不能同时全扣。押金是担保,违约金是赔偿,违约金已覆盖损失再扣押金,属于重复;违约金过高还能请法院调低。 先去住建委、12345投诉中介,协商不成拿合同、维修单据、聊天记录、转账凭证去法院小额诉讼,要求退押金、赔维修费、确认解除。关键词:房屋租赁合同纠纷、押金退还、违约金调整、合同解除通知、中介推诿、维修费用、提前退租、住建委投诉、小额诉讼。

2026-09-29|合同纠纷| 相关律师: 曾强 >
查看详情>

曾强律师,我2019年借我表姐的名字买了一套房,首付和月供都是我转给她,由她名义签合同、办贷款,我们只有手机聊天和转账记录,没有书面借名买房协议。2024年4月她突然要把房子卖掉,还说登记在她名下就是她的。借名买房纠纷中,我能确权或要回购房款吗?

这种事别慌,登记在她名下不等于房子绝对归她。你俩没书面协议,但借名买房纠纷里,聊天记录+转账记录能证明“借名合意”和“你出资”,法院通常认这是债权关系,不是直接给你房产确权,而是判她协助房屋过户;若她已卖给不知情买家并完成过户,可能构成善意取得,房子追不回,只能主张购房款返还和赔偿。 建议你:1. 赶紧去法院申请诉前财产保全,查封这套房,阻止她网签、过户;同时可去不动产登记中心提异议登记。2. 收集聊天、转账、月供、物业水电、贷款合同、购房合同等出资证明。3. 起诉表姐,请求确认借名买房关系、判令协助过户;若已卖,请求返还首付、月供及房屋增值损失。4. 若房子涉及限购政策或经济适用房,借名合同可能无效,那就主要要回钱和利息。别拖,先办保全最要紧。

2026-09-29|房地产纠纷| 相关律师: 曾强 >
查看详情>

曾强律师,我家在农村,2018年我父亲去世后,留下一处宅基地上的老房,我和哥哥在2020年口头约定他住老房、我拿城里一套小产权房补偿,但2024年村里拆迁,哥哥说宅基地确权在他名下,拆迁安置补偿都归他。农村宅基地房屋继承和拆迁安置利益分割,我还能主张份额吗?

这事儿你有戏,别被“确权在哥名下”唬住。农村宅基地所有权归集体,宅基地使用权不能单独继承,但老房是你爸的遗产,你作为子女有继承权。确权登记只解决使用权归属,不等于房屋和全部拆迁安置利益都归你哥。2020年口头约定“他住老房、你拿城里小产权房补偿”,算分家析产或遗产分割协议,能证明就按约定;小产权房没兑现,你可主张折价或重新分割。 拆迁款里,房屋价值、装修附属物、搬迁奖励等可继承分割;宅基地区位补偿、安置资格要看当地政策和成员身份,未必全归你哥。先去办:调取拆迁安置协议、确权档案、父亲死亡证明、亲属关系、证人录音、小产权房交付证据;找村委会或乡镇调解;不成起诉继承纠纷或共有物分割,并申请保全拆迁款。时效从2024知道被侵害起算,别拖。

2026-09-29|房地产纠纷| 相关律师: 曾强 >
查看详情>