曾强

四川贞明律师事务所合伙人律师

免费咨询电话13086543017

执业地德阳

专业领域合同纠纷、建设工程、房地产及建筑工程、建筑/房地产、房地产纠纷、建设工程纠纷、建设工程合同纠纷、建筑工程纠纷、房地产与建设工程、建设工程房地产

执业年限13年

好评率100%

咨询数量700

执业证号

15106201310241131

立即咨询

用户咨询

曾强律师，求您帮我看看。2020年5月我分包了一个小区地下车库的土建劳务，总包项目经理口头让我赶工，说签证后面补。2021年1月工程交付，2021年8月总包破产重整，发包方说已经付过总包，不再管我们。我们有一张项目部盖章的工程量结算单和监理签认的停工窝工记录。现在2024年了，诉讼时效过了吗？实际施工人能不能突破合同相对性找发包方？农民工工资和材料款是不是两条路？

这事拆三块看。时效：三年，从你知道被欠款、知道找谁要起算。2021年交付、8月总包破产，到2024年要是没催款、对账、申报破产债权这些中断动作，大概率悬了。赶紧查总包破产重整管理人，补报债权；同时给发包、总包发书面催款函，能中断就中断。实际施工人：如果你这劳务分包存在转包/违法分包，可依建工解释一第43条告发包人，但只在发包人欠付总包工程款范围内担责。发包方说付清了，你得调付款凭证；真付清就突破不了。农民工工资和材料款是两条路：工资走劳动监察、住建局，要求总包先行清偿，发包人在欠付工程款内垫付；材料款是普通商事债权，找总包申报破产债权或代位权诉讼，别混。建议马上把总包、发包、转包人一起列，案由建设工程施工合同纠纷，证据用项目部盖章结算单、监理停工窝工记录、赶工签证聊天。别拖。

2026-09-25|建筑工程纠纷| 相关律师: 曾强 >

查看详情>

曾强律师，我需要您的帮助。2022年7月，我家亲戚在一家本地混凝土供应商做调度，介绍我给北京大兴一个安置房项目的总包供应混凝土。我们没签书面合同，只有每次发货单和司机签收。总包项目经理口头承诺月结80%，但到2023年5月只付了30万，还欠145万。后来总包说混凝土强度不够，要质量鉴定，可试块是甲方和监理现场见证取样的，报告一直不给我们。曾强律师，材料供应商能不能主张工程款优先受偿权？质量鉴定申请该由谁提？对账单只有项目经理签字，公司不认怎么办？

这事先定性：你是混凝土供应商，跟总包是材料买卖合同，不是跟发包人签施工合同的承包人，所以通常不能主张建设工程价款优先受偿权。优先受偿权一般只给总包、承包人；你只能追总包的材料款。若总包怠于向发包人结算，可考虑代位权，但优先权能否代位有争议，建议尽快查总包到期债权。质量鉴定：总包拿强度说事拒付，举证责任在总包，应由总包申请鉴定。试块是甲方和监理见证取样的，报告不给，你方起诉后申请法院调取，或要求总包提交，不交就承担不利后果。对账单只有项目经理签字：关键看他是不是总包员工、有没有授权、是否管这个北京大兴安置房项目。构成职务行为或表见代理，公司就得认。赶紧收集发货单、司机签收、微信、转账、发票、监理记录、催款函，起诉总包并申请调查令查社保和授权。能补盖章对账最好，补不了就诉讼保全。这种事别拖，先发律师函固定证据。

2026-09-25|建设工程纠纷| 相关律师: 曾强 >

查看详情>

急问！我2024年2月找了一家本地装修队装修婚房，合同总价12万，工期写到5月1日前完工。结果工头不断增项，不加钱就停工，现在拖到7月还没弄完，还把我家门锁换了。我手里有合同、转账记录和微信语音。深圳装修合同纠纷，我能解除合同吗？已经付了9万，能要回多少？延期违约金和增项费用怎么算？

这事工头已经构成根本违约。合同写死5月1日，他拖到7月还换锁，属于迟延履行主要债务，你催告后仍不完工，可以解除合同。换锁别硬闯，直接报警，这还涉及非法侵入住宅。能要回多少，不是看已付9万，而是看已完合格工程量。比如婚房装修已干完只值6万，那多付的3万可要回，再加延期违约金和损失。增项没你签字或微信明确同意，法律上不认；已同意的按市场价算。延期违约金有约定按约定，没约定就按实际损失，比如婚房延期额外租房、误工。建议你先发微信/短信书面催告：限7天完工并恢复门锁，否则解除。保留合同、转账、微信语音。然后找深圳装修合同纠纷律师，做工程量司法鉴定，去深圳法院起诉：解除合同、返还工程款、延期违约金、赔偿损失。别继续打钱，也别让本地装修队再进场。

2026-09-25|合同纠纷| 相关律师: 曾强 >

查看详情>

律师您好，直接咨询一个买卖合同纠纷。我2023年11月给一家本地建筑队供应砂石，工地负责人签收后说年底结清，结果只付了一半，还把我电话拉黑。我们没有正式合同，只有送货单、对账单和一段录音。现在人在上海，对方在江苏，我该去哪个法院起诉？货款拖欠利息和违约金能一起主张吗？诉讼时效是三年吗？

这事就是买卖合同纠纷，没正式合同也能打，送货单、对账单、录音足够证明砂石供应和货款拖欠。管辖法院你有两个选择：去被告住所地江苏，或者去合同履行地。你是收货款一方，要是经常居住地在上海，上海法院通常能按“接收货币一方所在地”立案，方便就选上海；否则去江苏更稳。利息和违约金：有约定违约金就一起写进诉状，法院觉得太高会调整；没约定违约金，就只能要逾期付款利息/资金占用损失，一般按LPR从约定付款日次日算到实际付清。诉讼时效是三年，从2024年1月1日左右起算，你催款、对账、对方部分付款都能中断，现在还没超，但别再拖。先去办：整理证据、查建筑队工商信息、写起诉状，上海或江苏立案，能调解就调解。

2026-09-25|合同纠纷| 相关律师: 曾强 >

查看详情>

曾强律师，我是在河北一个县城做外墙保温的包工头。2021年10月，我和当地一家民营开发商签了施工合同，约定2022年5月完工，但甲方一直拖延提供图纸和场地，导致工期拖到2022年11月。现在甲方反过来要扣我120万工期延误违约金，还说外墙空鼓属于质量问题，要另扣维修费。我手里有监理签字的停工记录和设计变更单，但没办正式签证。请问曾强律师，这种工期延误和质量反诉怎么应对？工程量清单和结算书不一致，鉴定该怎么做？

这种事在河北县城工程里太常见了。**定性上**：甲方不交图纸、不给场地，属于发包人原因，工期依法顺延，120万工期延误违约金站不住。监理签字的停工记录、设计变更单，虽没正式签证，也是关键证据，能证明误工责任在开发商。 **怎么解决**：第一，赶紧书面发函，要求确认顺延工期和结算，把微信、会议纪要、照片、监理记录固定好，能补签就补签。第二，质量反诉别慌，空鼓原因要甲方举证，申请法院委托**工程质量鉴定**；若开发商已擅自使用，外墙保温不属于地基主体，可抗辩质量问题。第三，**工程量清单和结算书不一致**，在诉讼中申请法院委托**造价鉴定**，按施工合同、竣工图、设计变更单、监理记录和实际计量来，别自己单方鉴定。可同时反诉欠付工程款。建议尽快找当地建工律师，先看诉讼时效和签证补强。

2026-09-25|建设工程纠纷| 相关律师: 曾强 >

查看详情>

2022年2月，我入职成都城南一家园林绿化施工队，做公园景观工程，老板姓吴，上面是总包，发包方是当地管委会。2023年9月完工，但总包说苗木成活率不够，要扣40万养护费，还拒绝验收。合同约定养护期一年，可现场已经移交给了管委会，有移交单。现在总包把结算拖到养护期满后，又说诉讼时效快到了。请问：未验收但已实际交付，工程款利息从何时起算？质量保修期和养护期怎么区分？发包方欠付范围内能否直接起诉？

这事核心：未验收但已移交，法律上按“发包人擅自使用/转移占有”处理。利息从实际交付日（有移交单那天）起算，按LPR算，不是等总包验收。总包拿苗木成活率扣40万养护费，得看合同和证据，单方扣不算数。养护期≠质量保修期。养护期是园林绿化合同里管苗木成活的一年，从完工移交起算；保修期是竣工验收后对质量缺陷负责，从验收合格起算。总包拖验收，不能拿养护期当挡箭牌。起诉：你若只是干活工人，先走劳动/劳务；若是带班或实际施工人，可告总包，把管委会（发包方）列共同被告或第三人，要求其在欠付总包工程款范围内担责。诉讼时效3年，现在2026年5月，若按2023年9月交付起算，2026年9月就满，别被“快到了”吓住但也别拖。赶紧收移交单、结算单、聊天记录，找成都工程款纠纷律师立案。

2026-09-25|建设工程纠纷| 相关律师: 曾强 >

查看详情>

曾强律师您好，我想咨询建设工程价款优先受偿权。我是在2020年10月承包了本地一个商业综合体装修工程，合同约定2021年6月竣工，但甲方反复改设计，导致拖到2022年3月才验收。结算送审后，甲方一直不确认，拖到2024年2月才发函说只认一半。我们施工合同没有约定竣工结算期限，也没有办理最终结算。请问优先受偿权行使期限从应付款之日起算还是从结算完成起算？现在还能不能主张？如果甲方已经把房子卖给小业主了怎么办？

这种事核心就一点：建设工程价款优先受偿权的18个月，从“发包人应当给付工程价款之日”起算，不是从结算完成那天起算。你们没约定结算期限，通常看工程有没有实际交付：已验收交付的，交付日就算应付款日；没交付但交了结算文件，按提交结算文件日；都没，才可能按起诉日。你2022年3月验收，若已交付，18个月到2023年9月左右，现在2024年2月再主张，优先权大概率悬了。但工程款本身还有3年诉讼时效，别放弃。甲方把房子卖给小业主：如果小业主是商业综合体商铺买家，不是居住消费者，保护力度弱些；若已过户且付清房款，优先权很难追及，只能盯未售房产、应收租金和甲方其他财产。建议你赶紧起诉，一并申请财产保全，把验收、送审、催款、发函证据全固定，重点争“应付款之日”能不能往后靠。优先受偿权、竣工结算、应付款之日、十八个月、小业主这些点，尽快找当地律师看原件。

2026-09-25|建设工程| 相关律师: 曾强 >

查看详情>

曾强律师，我是2023年3月带十几个老乡进场干一个住宅楼项目的劳务，发包方是一家建设单位，总包把木工钢筋支模转包给一个包工头，我算实际施工人。现在2024年1月主体封顶，总包只付了部分进度款，还以业主没结算为由拖工程款。我们手里有聊天记录、现场签证单和监理签认，但合同是包工头个人签的。请问建筑工程纠纷里实际施工人能不能直接告总包和发包方？工程款拖欠和农民工工资能不能一起主张？优先受偿权还来得及吗？急，工人天天堵我家门。

你这种就是建筑工程纠纷里的“违法转包+实际施工人追工程款”，还夹着农民工工资。合同虽是包工头个人签，但你带人实际干活，有聊天记录、签证单、监理签认，能证明你是实际施工人。总包把活转给个人，本身违法。怎么解决： 1. 告谁：把包工头、总包、发包方一起列被告。总包是转包人，跑不掉；发包方在欠付总包工程款范围内担责。总包说业主没结算，就申请造价鉴定，别被他拖。 2. 农民工工资：单独走劳动监察投诉，要求总包先行清偿；工程款诉讼里一并主张你垫付的工资。两条腿走，别只等官司。 3. 优先受偿权：你个人作为实际施工人，原则上不享有优先受偿权；总包有，但期限是应付款日起18个月。2024年1月封顶，若当时进度款已到期，现在大概率超了，除非合同约定结算后付且未结算。 4. 马上做：起诉+财产保全，查封总包、发包方账户或未售房；同时劳动监察。别让工人堵门，容易把自己从有理搞成没理。

2026-09-25|建筑工程纠纷| 相关律师: 曾强 >

查看详情>

我在一个厂房项目上做水电分包，2023年11月签的劳务分包合同，盖的是总包项目部章，项目经理是我老乡。今年1月完工后，总包说我们没资质，合同无效，只按成本价结算，还扣了百分之十质量保证金。我听说曾强律师擅长处理工程款结算和违法分包，想问问项目部章有没有效？质量保证金没约定返还时间怎么办？

老乡，这事别被总包唬住。先说定性：项目部章效力一般不是废纸，只要项目经理是你老乡、总包实际让你进场施工、付过进度款、有签证或会议纪要，通常构成职务行为或表见代理，合同能约束总包。没资质，水电分包若属违法分包，合同可能无效，但工程干完且验收合格，可参照合同约定折价补偿，不是只按成本价。扣10%质量保证金，没约定返还时间，按缺陷责任期处理，一般竣工后1年，最长不超2年，届满就该退；且保证金比例通常不高于3%，10%偏高。怎么解决：先把劳务分包合同、项目部章文件、微信、施工记录、验收单、结算单、付款流水全固定。发书面函给总包和项目经理，要求按合同结算并退质量保证金返还。谈不拢就起诉总包，必要时把发包人拉进来，以实际施工人主张欠付工程款，并申请保全。你找曾强律师这种专做工程款结算、违法分包、项目部章效力的，方向没错，尽快办。

2026-09-25|建筑/房地产| 相关律师: 曾强 >

查看详情>

我是在县城干装修的，2024年2月接了一个连锁火锅店的铺面装修，老板是租商场铺位的那个人，合同是我和商场物业介绍的包工头签的，干完活对方说消防验收不过，只给一半钱。我手下的工人天天催工资。朋友说曾强律师在建筑房地产领域经验多，我想问没有资质的装修合同是不是无效？无效后工程款怎么算？能不能找商场物业或实际经营的老板要钱？

这事定性：商业铺面、连锁火锅店装修，涉及消防和公共区域，通常按建设工程看。你和包工头没相应资质，装饰装修合同很可能无效。但无效不等于白干：活干完、验收合格，能参照合同折价补偿；消防不过若因你施工，得先修复，修好能要钱、修不好难要；若因商场/房东手续、设计问题，你照样能主张全款。怎么解决：一，先固定合同、微信、结算单、消防不过的书面原因，给包工头发催款函，别口头扯。二，工人工资去劳动监察大队投诉，按《保障农民工工资支付条例》，违法发包给个人的，发包方可能要垫付。三，找商场物业一般难，它只是介绍；实际经营火锅店老板若能证明是发包人或受益人，且欠包工头工程款，可把包工头、老板、物业一起告，你作为实际施工人可要求发包人在欠付范围内担责。四，消防不是你的锅就坚持结算，是就赶紧整改留票据。建议尽快找县城建筑房地产律师，走工程款诉讼，别等。

2026-09-25|建筑/房地产| 相关律师: 曾强 >

查看详情>